欢迎进入四川鑫业建筑加固公司官网!

栏目导航
联系我们
服务热线
18200290418
手机: 18200290418
邮箱: 3495645167@qq.com
地址: 四川省成都市青羊区东御河沿街20号2幢5单元102
当前位置:主页 > 技术优势 > 粘钢加固 >
成都加固:粘钢加固施工合同
浏览: 发布日期:2017-03-12
        一、承包方式及工程范围
承包方式:乙方包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期工程内容: 植化学锚栓、粘钢加固
项目:  
施工地点:                           
按甲乙双方的协定,乙方自接到甲方开工通知后第二天起4个工作日内完成全部施工工作。如遇以下原因造成工期延误,则工期相应顺延:
1、甲方未能按约定提供施工图纸及开工条件;
2、甲方未能按约定日期支付工程预付款、致使施工不能正常进行;
3、设计变更和工程量增加;
4、非乙方原因停水、停电造成停工;
5、自然灾害等其它人力不可抗因素。
二、工程内容:



      工程总包干价为:人民币  伍 万元整(¥ 50000     )(按图纸要求及工程量施工,(不含第三方检测费用在内)不包搭设脚手架。
 
      三、双方责任:
1、乙方责任
(1)根据施工图纸及上表所列的内容、规格、数量进行施工,达到设计要求;
(2)施工过程中,如遇问题,即时向甲方反映,共同协商解决;
(3)提供验收资料(施工记录、产品检测报告复印件、产品合格证、产品说明书等);
(4)按质按量定期完工。
(5)工程完工 2天内,双方必须进行验收,否则,视验收通过。
2、甲方责任
(1)负责提供水电设施的接点;
(2)甲方委托工作人员           或                      全权负责对乙方施工位置及数量作定位、核实;
(3)组织有关单位进行验收;
(4)按期支付工程款。
四、结算方式
1、乙方材料进场后甲方先支付材料费壹 万元整;
2、本合同所签定之加固工程完工后3天内甲方支付全部工程款。
3、甲方不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,已方可停止施工,由甲方承担违约责任;
 
       五、财务对帐联系人:(以便对帐)
(1)甲方财务联系人:      ,联系电话:                    
(2)乙方财务联系人: ,联系电话:
 
        六、其它事项:
1、特别声明条款:本合同所有条款已经双方确认并充分理解,自愿完全遵守履行;
2、合同一式肆份,双方各执贰份,签订之日起生效;
3、如甲方需要增加数量或其他变更,施工工期将作适当调整;
4、在合同有效期内双方必须遵守国家的政策、法令及法律规定;
5、本合同甲方付款义务不受任何第三方限制;
6、本合同如有未尽事宜,双方应以友好态度协商解决;如协商不成,按《中华人民共和国合同法》执行。
7、如果双方发生纠纷,协商不成导致诉讼的,由原告所在地法院负责诉讼。
 
 
甲方(盖章):
 
地址:
甲方代表:
电话:
日期:
 
乙方(盖章):
 
地址:
乙方代表:
电话:
日期: